Договор на оказания услуг по установке барьеров

договор на оказания услуг по установке барьеров

Для прохода на территорию Заказчика согласовывает допуск каждого работника согласно списков, переданных заблаговременно руководству Заказчика.

3.5. Подрядчик имеет право:

3.5.1. самостоятельно организовывать свою работу;

3.5.2. при необходимости, по согласованию с Заказчиком заключать Договоры субподряда;

3.5.3. определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Общая стоимость Договора составляет _________ (___________________________) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС 18% что составляет _________ руб. 00 коп.. Указанная цена является твердой и изменению не подлежит. При возникновении необходимости проведения работ, не указанных в Техническом задании и не учтённых Сметной документацией, Подрядчик их производит после заключения дополнительного соглашения.

4.2. Порядок расчетов:

4.2.1 Заказчик производит авансовую оплату в размере 30 % суммы Договора, что составляет _______ (________________________________) рубля 00 коп., в т. ч. НДС 18% что составляет _______ руб. 00 коп., в течение десяти банковских дней с момента получения счета на оплату аванса.

4.2.2 Заказчик производит окончательную оплату в размере 70 % суммы Договора, что составляет ________ (_________________________________) рубль 00 коп., в т. ч. НДС 18% что составляет _________ руб.


Инфоinfo
Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.

12.3 Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.

13. Упаковка

13.1Товар должен быть надлежащим образом упакован с учетом отправки любым видом транспорта до пункта назначения. Стоимость упаковки и упаковочного материала включена в цену Договора.

13.2 Упаковочный материал (кроме контейнеров) становится собственностью Заказчика.

14.


Уведомления

14.1. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адреса сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

15. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

Подрядчик

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «__________________»

Юрид.
адрес:

Факт.

Ставить письменно в

Договор об оказании услуг монтажа

Передача материалов монтажа съемки оформляется соответствующим Актом приема-передачи материалов монтажа съемки, который должен быть оформлен сторонами в срок не позднее «__» _______ 20__ года (указать крайний срок ).2.

В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется:осуществить выполнения всего комплекса работ по монтажу съемки; обеспечить художественное и техническое качество монтажа;осуществить монтаж всех звуковых материалов (музыки, реплик, шумов и т.п.); в процессе осуществления монтажа съемки следовать указаниям соответствующего лица, уполномоченного Заказчиком.3.

Исполнитель обязуется не разглашать сведения, относящиеся

Образец договора на оказание услуг по размещению торгового автомата, заключаемый между юридическими лицами.

Ежемесячная плата по Договору составляет рублей (далее – Плата по Договору).3.2.

В состав Платы по Договору включена компенсация расходов в связи с обеспечением Пользователя необходимыми коммунальными и эксплуатационными услугами, включая электроснабжение, уборка Помещения, пожарная сигнализация, а также плата за все иные платежи, которые могут иметь место в отношении предоставленного Места.3.3.

Изменение размера Платы по Договору может осуществляться с обоюдного письменного согласия Сторон.3.7. Размер Платы по

Договор возмездного оказания услуг (типовой)

Кроме того могут быть установлены промежуточные сроки.

ДН 21-13 – 1 шт.(по оси Б-В, 9-10)

Техническое Задание подготовил

_________________

Лот № 2

Приложение 1 к Проекту Договора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу

алюминиевых офисных перегородок в здании Контактного центра

филиала в Ульяновской области по адресу: 2.

Наименование работ: выполнение работ по монтажу алюминиевых офисных перегородок на первом и цокольном этажах в здании Контактного центра филиала в Ульяновской области по адресу: 2

Цель работ: используя современные материалы и технологии, необходимо выполнить работы по монтажу алюминиевых офисных перегородок на первом и цокольном этажах в здании, с целью размещения сотрудников компании.

О разделе «Договор оказания услуг, работ»

Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документы раздела «Договор оказания услуг, работ» предоставлены для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образцы документов раздела «Договор оказания услуг, работ» и нуждаются в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей.

Вниманиеattention
КС-2 и КС-3, выставленных на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки отделочных Работ.

4.4. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы » «Макро-регион «Поволжье-СЗ»

5. Порядок сдачи-приемки Монтажных работ

5.1.


Важноimportant
Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ по Договору. Заказчик определяет лиц, ответственных за приемку результата Работ, которые должны проверить:

— соответствие результата выполненных Работ Техническому заданию, Сметной документации и СНиП;

— подготовленность Объекта к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по технике безопасности и защите природной среды;

5.2. Назначение лиц, ответственных за проведение приёмки результата Работ осуществляется Заказчиком в течение максимум 2-х рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата Работ к сдаче.

5.3.


Приёмка результата Работ, включая приёмку смонтированных конструкций, производится в порядке и объеме, установленном настоящим Договором и соответствующими разделами СНиП.

5.4. Заказчик назначает Рабочую комиссию и приступает к совместной с Подрядчиком приёмке Работ. При этом срок приёмки результата Работ – 4 рабочих дня с момента назначения Заказчиком лиц, ответственных за её проведение.

5.5.
Приёмка результатов выполненных Работ по Договору оформляется Актом о приёмке работ.

5.6.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком результатов Работ, Подрядчик имеет право требовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 10% данной суммы. За просрочку оплаты авансовых платежей пени не начисляются.

7. Гарантии качества результата Работ

7.1. Гарантия на результат Работ действует в течение 5(пяти) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ, если иной срок не установлен производителями оборудования и материалов, исчисляемый с даты, указанной в п. 5.11 —

Гарантийный период.

Подрядчик гарантирует, что Товар является на момент передачи Покупателю собственностью Поставщика, новый, свободен от каких-либо прав третьих лиц, не является предметом спора и не находится под арестом.

7.2. Наличие недостатков, выявленных в пределах Гарантийного срока, фиксируется двусторонним Актом обнаруженных недостатков. Выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком не позднее десяти рабочих дней с момента получения им письменного уведомления Заказчика о наступлении гарантийного случая.

7.3.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик может назначить независимую экспертизу, фиксирующую указанные недостатки, их характер и причины возникновения, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

По окончании работ Подрядчик предоставляет все необходимые акты и разрешения, полную спецификацию используемых материалов.

5.11.Право собственности на Работы переходит к Заказчику после подписания сторонами Актов сдачи-приемки Работ.

5.12.Обязательства Подрядчика по Дате поставки считаются исполненными с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае несвоевременного окончания выполнения Работ, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от общей стоимости настоящего Договора (п.4.1) за каждый день просрочки, но не более 10% общей стоимости настоящего Договора.

При просрочке окончания выполнения Работ на срок более 30 дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор без какой-либо оплаты выполненных и неоплаченных (в том числе авансированных) к тому моменту Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность использованных при выполнении Работ материалов, механизмов и оборудования по правилам, предусмотренным ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4.

Стороны обязаны:

  1. представлять отчеты _____________________________________ (определить срок).
  2. выполнять принятые на себя обязательства качественно и своевременно;

2.2.Стороны имеют право:

  1. вносить предложения по усовершенствованию методов взаимной работы.

3.1. Стороны исходят из того, что стоимость оказываемых каждой из Сторон услуг равноценна.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору взаимного оказания услуг Стороны несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору.

5.1.

Стороны будут принимать все меры для регулирования возникающих споров и разногласий путем переговоров.

Образец договора возмездного оказания услуг на территории заказчика, заключаемый между юридическими лицами.

Обеспечить беспрепятственный доступ на территорию всех лиц, указанных Заказчиком.2.3. Назначенным представителем Исполнителя ответственным за оказание услуг является Представитель отвечает за координацию работы сотрудников Исполнителя с Заказчиком, отвечает за безопасность.

3.1. Заказчик принимает и оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные Договором.3.2.

Представителем Заказчика по взаимодействию с Исполнителем является .4.1.

Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные в Приложении N 2 к настоящему Договору.2.1.3.

Приступить к установке Оборудования в течение ____ дней после подписания настоящего Договора.2.1.4.

Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе.2.1.5.

По получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном выполнении работ устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более _____ дней после получения сообщения.2.2.

Договор на оказание услуг

Это быстро и бесплатно!

Или позвоните нам по телефонам: +7 (499) 703-47-59 Москва, Московская область +7 (812) 309-16-93 Санкт-Петербург, Ленинградская область 8 (800) 511-69-42 Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)! Образец договора ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ г. Саратов «11» сентября 20 16 г.

Попов Петр Евгеньевич, действующее на основании паспорт 56 85 521495545, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ООО Жемчужина, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Срок выполнения работ с «13» сентября 20 16 г.
по монтажу алюминиевых дверей, офисных перегородок, перегородок санузлов

г. ________________ «_____» _________2010 года

Открытое Акционерное Общество “Мобильные ТелеСистемы”, зарегистрированное по адресу: Россия Москва, ул. Марксистская, именуемое в дальнейшем Заказчик, «МТС» Макро-Регион «Поволжье-СЗ» Ревкова Андрея Анатольевича, действующего на основании Доверенности № ________ от __________ г. с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Определения

Договор подразумевает этот документ.

Дополнение к Договору представляет собой любые изменения и дополнения к Договору, которые согласовываются в письменной форме между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик включает в себя понятие Заказчика, определяемого в преамбуле, а также его официальных представителей и правопреемников.

Подрядчик включает в себя понятие Подрядчика, определяемого в преамбуле, а также его официальных представителей и правопреемников.

Заказчик и Подрядчик именуются индивидуально как Сторона и вместе как Стороны.

Работы — подразумевает перечень выполнения работ по ограждающим конструкциям лестничных клеток и витражей в соответствии с Техническим заданием

Дата поставки — подразумевает конечный срок выполнения работ по данному Договору

1.

Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы. 6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов. 6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. 6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете. 7.2.

Досрочное одностороннее прекращение договора осуществляется в случае, если какая-либо из сторон не выполнила обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего договора.

О досрочном

Договор на оказание услуг

Работой считается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение.

Услугами считается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, и потребляются в процессе осуществления данной деятельности. Таким образом, заключая договор на оказание услуг, заказчик оплачивает не результат работ, а непосредственно процесс предоставления определенных услуг.

Под процессом «оказания услуги» понимается коммерческая (предпринимательская) деятельность физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя, направленная на удовлетворение потребностей других лиц.

Образец договора на оказание услуг по установке оборудования

Оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством.2.1.2.

Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием. 3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования. 3.3.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов. 3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.2.

Обеспечить: — данный объект необходимыми материалами и оборудованием; — производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности. 4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.

4.1.5.

ИНН __________, КПП __________

Р/счет

в

К/счет _______, БИК ______

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Юридический адрес: Россия, Москва, .

Филиал ТелеСистемы» Макро-регион «Поволжье-СЗ»

Юрид. адрес: ,

Р/счет в АКБ

К/счет ,

Подписи Сторон

Директор __________________»

______________________

Директор филиала филиала «МР Поволжье-СЗ»

_______________

По Доверенности № ____ от ____2010 г.

Финансовый директор филиала

«МР Поволжье-СЗ»

_______________

По доверенности №_____ от _____2010 г.

Лот № 1

Приложение 1 к Проекту Договора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу

алюминиевых офисных дверей в здании Контактного центра

филиала в Ульяновской области по адресу: 2.

Наименование работ: выполнение работ по монтажу алюминиевых дверей на первом и цокольном этажах в здании Контактного центра филиала в Ульяновской области по адресу: 2

Цель работ: используя современные материалы и технологии, необходимо выполнить работы по монтажу алюминиевых дверей на первом и цокольном этажах в здании.

Договор взаимного оказания услуг

Согласно ст.

567 ГК РФ по договору мены каждая сторона обязуется передать другой стороне товар в обмен на другой.

Однако при обмене услугами можно сказать, что услуги, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на принятие услуг осуществляются в каждом случае той стороной, которая имеет соответствующие обязанности. Данные положения аналогичны положениям ст.

568, регулирующей цены и расходы, возникающие по договору мены. Для совершения добровольного обмена услугами необходимо соблюдение пяти условий: Сторон должно быть как минимум две.

Каждая сторона должна располагать какой-то услугой (товаром, работой), которая могла бы представить ценность для другой стороны.

Каждая

Договор взаимного оказания услуг

5.2.

При недостижении взаимопонимания спор передается на разрешение арбитражного суда согласно действующей подсудности. 6.1. Настоящий договор действует с «___»__________ 20__г.

по «___»__________ 20__г. 6.2.

Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит о его расторжении, то его действие пролонгируется на тот же срок.

7.1. По соглашению Сторон настоящего договора могут быть приняты к выполнению дополнительные виды взаимного оказания услуг.

7.2.

Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами. 7.3.

Образец договора на оказание услуг по установке оборудования

Перечень Оборудования и перечень выполняемых работ указывается в Приложении N 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3. Сроки выполнения работ указываются в Приложении N 2 к настоящему Договору.1.4. Работы по установке Оборудования считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи работ уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.1.5.

Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, выполняемые Исполнителем, состоят из планового и непланового эксплуатационно-технического обслуживания и представляют собой совокупность мероприятий, поддерживающих Оборудование в работоспособном состоянии.2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1.

Договор об оказании охранных услуг

Исполнитель оказывает охранные услуги в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» № 2487–1 от 11.03.1992 г.

Для выполнения обязательств, оговоренных в п.1.1.

настоящего Договора выставить на Объекте Заказчика посты с режимом работы: — _______________________________________. 2.1.2. Обеспечить поддержание порядка и безопасности на охраняемом Объекте путем предупреждения и пресечения противоправных действий, направленных на нарушение установленного Заказчиком внутриобъектового и пропускного режимов. 2.1.3.

За их нарушение подрядчик несёт ответственность установленную договором.

Ответственность, как правило, связана со сроками сдачи и приёма оказанных услуг, и устанавливается в виде штрафных санкций в отношении виновного лица.

Если заключённым договором не определена мера ответственности, то она регулируется согласно , в зависимости от ставки рефинансирования. Избежать ответственности можно доказав факт действия непреодолимой силы. Права и обязанности сторон, сводятся к тому, что согласно подрядчик обязуется произвести определённые работы либо совершить действия, предусмотренные заключаемым договором, а заказчик, должен принять их и оплатить в сроки указанные в соглашении.

Основной особенностью договора подряда, является определения исполнителя и документов требуемых для заключения договора с ним, а именно:

Образец договора оказания услуг по охране объекта, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Тревожное сообщение – сообщение Комплекса о срабатывании охранно-пожарной и/или тревожной сигнализации.1.6.

Сервисное обслуживание – мероприятия, осуществляемые Исполнителем, направленные на поддержание Комплекса в работоспособном состоянии.1.10. Выставление поста – организация охраны Объекта Силами реагирования.1.11.

Копии этих сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, механизмов и оборудования.

Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала производства Работ.

3.3.6. Обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

3.3.7. После завершения Работ вывезти весь строительный мусор и провести уборку территории;

3.3.8.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.

— иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный настоящим Договором.

3.3.9. Нести риск случайной гибели материалов и результатов Работ до момента их приемки Заказчиком.

3.3.10. Выполнять полученные в ходе исполнения настоящего Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *